实用的采购合同合集九篇
随着法律观念的日渐普及，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是小编收集整理的采购合同9篇，希望对大家有所帮助。
采购合同 篇1采购方:
供应方:
第一条、标的、数量、价款及交(提)货时间：
注：1、济钢代表河南济源钢铁(集团)有限公司;安钢代表安阳钢铁股份有限公司。
2、本表提供的所需钢筋数量及品牌仅代表±0.000以下。
第二条、质量标准：供应方供应的钢筋其质量必须符合现行国家标准。各项技术性能指标经平顶山市建设工程检测技术中心检验必须合乎国标要求。
第三条、通知送货方式：采购方以电话的方式或定单的形式通知供应方送货时间和数量。
第四条、交(提)货方式、地点：
供应方负责送货至采购方工地，卸至采购方指定的卸货地点，并承担装、运、卸等费用。供应方在装、运、卸过程中发生的安全事故责任自担。
第五条、包装要求：钢筋应捆扎且每捆钢筋应挂有不少于二个标牌，注明生产厂家、生产日期、钢筋牌号和规格。罗纹钢应在钢筋表面轧上牌号标志、厂名(或商标)和直径。
第六条、定尺要求：所供螺纹钢筋要 9米 定尺。
第七条、技术文件要求：供应方交货时应向采购方提供该批货物的质量证明书和准用证。
第八条、验收标准、方法、地点及期限：
1、数量验收 ：
可采用双方认可的公共计量单位过磅计量;也可采用双方在交货地点以检尺的方式按理论重量计量。
2、质量验收：
(1)表面质量验收：钢筋表面不得有裂纹、折叠、结疤油污;钢筋表面可有浮锈(黄锈)，但不得有严重锈蚀(褐红色锈)及锈皮;钢筋表面凸块和其它缺陷高度和深度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。
(2)检测中心检测：采购方及时按规定取样送平顶山市建设工程检测技术中心进行检测，各项性能指标必须符合现行国家标准，视为最终合格。
第九条、结算方式及期限: 采购方在收到开发商每次拨款(±0.000拨款后每四层拨款一次)后立即付给供应方当次所供应钢筋款项的70%，待主体完工开发商拨款后付清全部所欠钢筋款项。
第十条、本合同解除的条件：
1、若供应方不能及时供应，需方有权终止该合同。
2、采购方不按约定方式付款，供应方有权终止该合同。
第十一条、违约责任
1、采购方检验不合格，供应方应急时将货物运出工地，需方无保管义务。
2、如供应方不按期供货，影响采购方工程施工，给采购方造成经济损失，供应方负责赔偿。
3、如采购方检验不合格，由此对采购方造成的损失供应方负责赔偿。
第十二条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第 种方式解决：
1、提交仲裁委员会仲裁;
2人民法院起诉。
第十三条、合同生、失效日期：双方签字盖章后合同生效，双方货款两迄自行失效。
第十四条、合同份数：本合同共4份，双方各执二份。
第十五条、其他约定事项： 。
采购方(章)： 供应方(章)：
地 址： 地 址：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
采购合同 篇2甲方：_______________
乙方：_______________
根据《中华人民共和国合同法》及《生猪、鲜蛋、菜牛、菜羊、家禽购销合同实施办法》的规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条产品的名称、品种和数量
1.产品的名称和品种：_________。
2.产品的数量：_________（必须明确规定产品的计量单位和计量方法）。
第二条产品的等级、质量和检疫办法
1.产品的等级和数量：_________。（产品的等级和质量，国家有关部门有明确规定的，按规定标准确定产品的等级和质量；国家有关部门无明文规定的，由双方当事人协商确定或按照通常标准。）
2.产品的检疫办法：_________。（国家或地方主管部门有卫生检疫规定的，按国家或地方主管规定进行检疫；国家或地方主管部门无检疫规定的，由双方当事人协商检疫办法。）
第三条产品的价格，货款结算与奖售办法
1.产品的价格按下列第___项执行：
（1）派购任务或派购基数内的产品，执行国家规定的收购牌价。在合同执行期内遇有价格调整时，按新价格执行。
（2）不属派购任务或派购基数的产品，收购价格由当事人协商议定。
2.货款结算办法按下列第___项执行：
（1）对村民、专业户、个体经营户一般采取现金结算，钱货两清。
（2）对按有关规定必须采取银行结算的，按银行的统一规定办法结算。
第四条交货期限、地点和方式
_________（按派购任务签订的购销合同，原则上以一年为限，分季分月执行；不属派购或派购基数以外的产品，按当事人协商的交货期限执行。根据鲜活商品的特点，交货日期经协商一致可适当提前或推迟。交货地点和方式，可由当事人商定。）
第五条甲方的违约责任
1.甲方未按合同收购或在合同期中退货的，应按未收或退货部分货款总值的_________%（______%的幅度），向乙方偿付违约金。
2.甲方如需提前收购，商得乙方同意变更合同的，甲方应给乙方提前收购货物总值的_________%的补偿。甲方因特殊原因必须逾期收购的，除比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期收购部分货款总值计算向乙方偿付违约金外，还应承担供方在此期间所支付的保管费和饲养费，并承担因此而造成的其它实际损失。
3.对通过银行结算而未按期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定，向乙方偿付延期付款的违约金。
4.乙方按合同规定交货，甲方无正当理由拒收的，除按拒收部分货物总值的._________%（______%的幅度）向乙方偿付违约金外，还应承担乙方因此而造成的实际损失和费用。
第六条乙方的违约责任
1.乙方逾期交货或交货少于合同规定的，如需方仍然需要的，乙方应如数补交，并应向甲方偿付逾期货或少交部分货物总值的_________%（由甲乙方商定）的违约金；如甲方不需要的，乙方应按逾期或分交部分货款部分的_________%（______%的幅度）的违约金。
2.乙方交货时间比合同规定提前，经有关部门证明 ……此处隐藏5595个字……>□乙方提供：□甲方自备，提供种子的数量、时间和方式为：__________________ 。种子应满足的条件为：______ ；对种子验收的方式为_____ 。种子价格为___元/___（单位），合计：_____ 元，种子（种苗）价款结算方式为□甲方于_______年____月____日前一次性付清；□于秋后收购时抵作货款。
第四条、收购定金
乙方□是/□否在________年_______月_______日前向甲方支付收购定金_________________元。交货时定金应（□抵作收购款/□返还乙方）。定金支付后，因乙方违约解除合同的，定金不予退还；因甲方违约解除合同的，应双倍返还定金。
第五条、稻谷种植的管理
乙方负责稻谷种植的技术、施肥、病虫害防治等技术指导，甲方应以积极认真负责的态度接受乙方的技术指导并按照要求抓好种植和管理，不得使用国家明令禁止的农药、化肥、除草剂，确保稻谷质量。
第六条、检验方法
抽样达到无公害要求，国家标准；检验时间：交货时；检验地点：交货现场。双方对质量有争议的双方抽样封存后在送当地质检部门进行检验。检验费用承担：抽样合格的由乙方承担，不合格的由甲方承担。
第七条
交（提）货方式________________：地点：___________；运输方式及费用承担：________________________________。
第八条、收购及结算方式
乙方应提前一天安排次日应交售的稻谷的地点、品种和数量并通知甲方，甲方根据乙方的预约通知单要求将稻谷送到乙方，费用由甲方承担。乙方验收合格后，当场以现金方式结清甲方的稻谷货款。计量方法：以交货地的称量为计价重量；包装标准及费用承担：由乙方负责包装并承担包装费用。双方约定保护价的，当交货时市场收购价格低于保护价时，以保护价为准（仅限于双方约定种植数量），市场收购价格高于保护价时，双方可协商上调价格。
第九条、违约责任
1、甲方迟延交货或乙方迟延支付收购款的，应当每日按照迟延部分价款的____%向对方支付违约金；
2、甲方交付的产品不符合约定要求和外观质量的，乙方有权要求补足、换货或退货，由此发生的费用由甲方承担；但乙方应在______日内通知甲方，否则甲方有权拒绝乙方的要求；
3、甲方不按时、按质向乙方提供稻谷或在未完成订购任务情况下将稻谷擅自转让或变卖的。应按照该部分稻谷的市场价款的____%向乙方支付违约金；
4、乙方提供的技术指导培训或提出的种植要求存在误差等问题造成甲方损失的，乙方未按约定收购符合要求的稻谷的，乙方应按平均亩产量和保护价的标准向甲方赔偿损失；
5、____________________________________________ _______。
第十条、不可抗力
因发生自然灾害等不可抗力的原因，造成本合同无法履行或无法全部履行的，经核实可全部或部分免除责任，但应当及时通知对方，并在合理期限内提供证明。
第十一条、争议解决方式
本合同项下发生的争议，由当事人双方协商或申请有关部门调解解决；协商或调解不成的，依法向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第十二条 其它约定事项
1、当事人一方要求变更或解除合同，应当提前通知对方，并应采用书面形式达成变更协议，接到要求变更或解除合同通知的一方，应在_____天内作出答复，逾期不答复的，视为默认。
2、本合同一式三份，双方各执一份、工商部门备案一份。本合同自双方签、盖章生效。
3、__________________________________________________ _。
甲方（签章）_________乙方（签章）________
________年____月____日________年____月____日
采购合同 篇9甲方：
委托代理人：
联系地址：
联系电话：
开户行：
账号：
乙方：
委托代理人：
联系地址：
联系电话：
开户行：
账号：
甲、乙双方经协商一致，于________年____月____日签订此项网上采购合同。
一、采购货物详情：
货物名称
规格
单价
数量
总价
合计（大写）
合计（小写）
二、货款支付
乙方交付全部货物，经甲方验收合格，并出具货物履约验收证明（1份）、合同原件（1份）等支付材料，由甲方于____个工作日内一次性付清货款。
三、保证金
乙方按规定向甲方交存保证金。若在合同执行过程中认定乙方确有违约责任的，视情节轻重，进行违约处理。
四、质量保证及售后服务
乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期为____年，自交货验收合格之日算起。如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后24小时内到达甲方现场解决处理。在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
五、违约责任
甲方无正当理由拒收设备的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。乙方逾期超过约定日期_____个工作日不能交货的，甲方可解除本供货合同。乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收货物。乙方违约造成甲方损失的，乙方负责赔偿，由甲方委托_____市政府集中采购中心从乙方的保证金中扣除，不足弥补损失部分，由乙方继续承担。甲方应将乙方违约情况报____市政府集中采购中心，____市政府集中采购中心根据《____市政府采购网上采购协议书》的约定进行处理。
六、仲裁与起诉
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可选择以下第___种方式解决：
1、向______仲裁委员会提交仲裁；
2、向法院起诉。
七、合同生效及其它
合同生效期：经双方代表签字并加盖单位公章后生效。
合同执行期：_____年产品的交付周期：2个月合同执行中，如需修改或补充合同内容，须经甲方同意后，由双方协商签署书面修改或补充协议，作为主合同不可分割的一部分。本合同一式三份，甲、乙方及___________________各执一份。本合同其他未尽事宜将遵照《合同法》有关条款办理。
甲方：
________年____月____日
乙方：
________年____月____日
